Alexander Díaz

@luislopezm L@s enfermeros deben amar tus manos…. Para una canalización 🤭🤣

La borro en 5 min

📧 INTERVENTOR/FACTOR MULTIPLICADOR. Si el factor multiplicador se usa para determinar costos, el contratista debe demostrar el gasto de cada componente 👉 contratacionenlinea.co/documentos/con…

📋¿La firma de la entidad en un proyecto de acta de liquidación bilateral vincula a reconocer todos los ítems y valores allí contenidos? En reciente fallo, el Consejo de Estado precisó el alcance de los proyectos de liquidación bilateral ¿En qué consistió? ¡Aquí les contamos!👇 El alto tribunal analizó un caso en que la aseguradora argumentó que la entidad debía respetar el proyecto de acta de liquidación bilateral suscrito por el alcalde, bajo la doctrina del acto propio y la confianza legítima. El Consejo de Estado rechazó este argumento al señalar que el proyecto de acta de liquidación bilateral constituye una propuesta preliminar de ajuste de cuentas que no equivale al acuerdo definitivo ni consolida derechos u obligaciones exigibles. La liquidación bilateral requiere la concurrencia de voluntad de ambas partes para perfeccionarse. El hecho de que el alcalde haya suscrito el proyecto no transforma ese documento en un acto administrativo definitivo ni le confiere carácter vinculante. Ante la falta de acuerdo, la administración conserva competencia para revisar, corregir y definir los saldos al expedir el acto definitivo de liquidación unilateral. Descarga en comentarios

Tutela-Moderación de contenidos digitales vs. Libertad de expresión: Debido proceso digital/¿Puede una plataforma Digital suspender definitivamente a un periodista por “suplantación” sin analizar el contexto ni garantizar su derecho de defensa? drive.google.com/file/d/1I3d5lY…

📄¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un consultor? 📚DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y RIESGO DE INTERFAZ. Posibles fallas de articulación al separar contractualmente el diseño y la construcción. ▶️FUERZA MAYOR. Se configuró contratacionenlinea.co/documentos/con…

⚡¡Atención contratistas! ¿El retraso de un proveedor del contratista constituye fuerza mayor que exonera de responsabilidad contractual? En reciente sentencia, el Consejo de Estado precisó el alcance de la fuerza mayor en contratos de suministro de equipos ¿De qué se trató?👇 El alto tribunal analizó un caso en que el contratista alegó fuerza mayor por el retraso de su proveedor en la entrega de equipos de cómputo, argumentando que esto le impidió cumplir oportunamente con la entidad contratante. El Consejo de Estado negó la configuración de fuerza mayor al constatar que: (i) el contrato no exigía equipos de una marca específica sino de cualquier marca reconocida que cumpliera las especificaciones técnicas; (ii) no se acreditó una imposibilidad absoluta de cumplimiento ni indisponibilidad generalizada en el mercado; (iii) el contratista, en ejercicio de su autonomía, decidió concentrar en un único fabricante el suministro total de equipos, incorporando a su esfera de responsabilidad los riesgos de la capacidad de respuesta de ese proveedor; y (iv) no se probó el carácter externo, imprevisible e irresistible del evento alegado. La tardanza de un proveedor cuya marca no era la única admitida contractualmente constituye un evento de la esfera de organización del contratista, vinculado a la gestión de su cadena de suministro. Descarga en comentarios👇

🧑‍🤝‍🧑¿Cuál es el alcance de las labores del personal que se contrata para brindar apoyo al supervisor contractual? Colombia Compra reitera el carácter indelegable de la supervisión, pues aunque puede darse apoyo a la vigilancia no puede sustituirse al supervisor Descarga👇👇 buff.ly/4l3nhQi

Descargar sentencia en el siguiente enlace: drive.google.com/file/d/15kMBdb…

📧 Guía para adelantar el proceso sancionatorio administrativo contractual. Consulte el borrador. drive.google.com/file/d/1R5e-oN… Si desea realizar comentarios aquí sucop.gov.co/entidades/colo…

Contratación Est. Delegación de funciones para firma de contrato-Aspectos Sustancial/Efectos nulidad de acto administrativo/¿Entidad que financia un contrato público es también responsable o la legitimación recae exclusivamente en quien celebró y ejecutó? drive.google.com/file/d/1Ci_9NU…

🚨 Corte Constitucional Sentencia SU-142/26 dejó sin efectos sentencia de unificación del CE que desconocía la competencia de los tribunales arbitrales para decidir sobre consecuencias económicas de actos administrativos contractuales Art. 14, Ley 80/93 drive.google.com/file/d/1arliuF…

💰¿Es necesario constituir fiducia o patrimonio autónomo en anticipos pactados en contratos de prestación de servicios de salud? Colombia Compra: Ya que estos servicios se contratan por selección abreviada de menor cuantía, no es necesario Descarga👇 buff.ly/ndvyrLX

🚨¡Atención proponentes y asesores jurídicos! ¿Las omisiones del proponente al momento de diligenciar formatos puntuables del pliego de condiciones, dan lugar a no otorgar el respectivo puntaje? En reciente sentencia, el Consejo de Estado precisa este tema ¿De qué se trató?👇👇 El alto tribunal conoció de un caso en el que habiéndose provisto un formato en el pliego de condiciones para realizar el ofrecimiento de las condiciones técnicas del servicio requerido (procesos de capacitación), un proponente lo presenta omitiendo algunas expresiones contenidas en el formato modelo que daban cuenta de algunas condiciones técnicas. Aunque en el formato presentado el proponente se comprometía a realizar las capacitaciones en el número y temáticas requeridas, omitió mencionar, como lo indicaba el formato, que las capacitaciones serían en "conocimientos técnicos" o en "habilidades y destreza". En criterio de la entidad contratante, tal omisión implicaba un ofrecimiento distinto al requerido por la entidad, razón por la cual, no era posible otorgar el puntaje asignado para este factor de calificación. El Consejo de Estado termina validando la posición de la entidad, pues las expresiones omitidas delimitaban el contenido metodológico y material de las capacitaciones , por lo que no era válido entender que tales referencias tenían un carácter meramente ilustrativo, aclarativo o condicional. En otras palabras, el pliego establecía un estándar cualitativo específico sobre la forma en que debía cumplirse la obligación, por lo que al eliminar tales expresiones, se terminó comprometiendo una alteración del alcance del compromiso. Descarga👇 buff.ly/TOV8Dna

📧 Delegación, desconcentración y descentralización. El artículo 12 de la Ley 80 faculta a los representantes legales para delegar la celebración de contratos y desconcentrar la realización de licitaciones, pero no para descentralizar esa competencia. Consejo de Estado contratacionenlinea.co/documentos/con…

La @PGN_COL destaca concepto que aclara reglas de contratación en proyectos financiados con recursos de regalías. bit.ly/4dTZtM6

📧 MODALIDADES DE SELECCIÓN/CABILDOS INDÍGENAS. AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS. ASOCIACIONES DE CABILDOS INDÍGENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS. CONSEJOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS. ¿Cuál es el alcance y límites de la modalidad de selección de contratación directa? ¿Cuál es el fundamento jurídico de los literales l), m) y n) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007? contratacionenlinea.co/documentos/con…

🤝¿Es posible que una entidad estatal descentralice en otra entidad la competencia contractual? En reciente sentencia, el Consejo de Estado explica las diferencias entre la delegación, desconcentración y descentralización en materia contractual. ¿De qué se trató? ¡Pásele!👇️👇️ El alto tribunal analizó un caso en el que se demanda a una entidad territorial por una contratación adelantada por una entidad descentralizada del mismo orden, que fue creada específicamente con el propósito de adelantar la contratación del nivel central departamental El tribunal de primera instancia confirma la excepción de falta de legitimación por pasiva dado que el Departamento no podía ser demandado ya que no fue el responsable de la contratación, aunque se haya declarado nulo el decreto a través del cual se creó la entidad descentralizada y se le entregó la competencia contractual. Conforme indica la Ley 80, la competencia contractual entregada por la ley puede delegarse o desconcentrarse en un ejercicio de competencia interna, pero jamás puede descentralizarse, razón por la cual no podía la entidad territorial actuar como demandada en el proceso Descarga aquí👇 buff.ly/4Her9Wx

📧 Decreto 287 de 2026. Sabias que... ¿El Decreto 287 de 2026 fue expedido dando cumplimiento a una orden del Consejo de Estado como consecuencia de una acción de cumplimiento? Aspectos importantes que se aclaran👉 contratacionenlinea.co/documentos/con…

🚨¿Resulta jurídicamente viable transmutar la obligación de medios de la interventoría en una de resultado para fundamentar una declaratoria de responsabilidad fiscal ante la simple no culminación del contrato principal? 👉Entrega exclusiva para colegiados activos/Canal WhatsApp

📑 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL/PROCESO DE CONTRATACIÓN EN TRÁMITE/NUEVA VIGENCIA. Si existe un proceso de contratación en trámite que no se perfecciona antes del 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, las obligaciones del futuro contrato se pagarán con cargo a las apropiaciones de la anualidad en el que este se celebre y se ejecute. Es decir, con los recursos de la nueva vigencia fiscal contratacionenlinea.co/documentos/con…